施工承包合同

【必备】施工承包合同范文锦集6篇

随着法律观念的日渐普及，合同的地位越来越不容忽视，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编为大家收集的施工承包合同6篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

甲方：

乙方：惠州市华良建筑加固工程有限公司

为明确甲乙双方责任，确保工程质量，按期完成本工程的施工任务。依照《中华人民共和国合同法》以及甲方的要求，经双方充分协商，达成以下协议，双方共同遵守。 一、工程名称：

二、工程地点：大亚湾西区 三、承包范围：

四、承包方式：包工、包料形式（除钢筋外） 五、承包内容：

1、 包安全、包质量、包文明施工、包秩序、包卫生、包本工程土建项目的植筋施工。 2、 植筋的质量及承载力的检测应严格按《混凝土结构加固规范》GB50367-20xx的要求

进行检测，检测单位应经当地质检部门认可（检测费用由甲方自负）。 六、工程量、计量、单价、总价、结算及其他约定：

本植筋工程完成后，检查合格七天内结算付清所有植筋款。 七、质量要求及罚款：

1、 严格按照设计图纸要求施工，确保施工质量，达到国家建筑工程验收合格标准。 2、 因质量问题 发生返工并影响其他工作，所造成的材料及人工等经济损失由乙方负责。 3、 施工现场等有关场所，按市文明工程施工和验收标准执行，每天做到工完场清，卫生

整洁。

4、 施工过程中乙方必须按安全操作规程施工，发生安全事故由乙方承担一切责任。 5、 乙方工作人员应听从现场施工管理人员的指挥和安排，做到哦随叫随到。 八、双方责任： 1、 甲方责任：

（1） 主管及工程师对工作质量，进度及工程量进行监督验收，解决应由甲方负责解决的

有关事宜。

（2） 向乙方进行施工图，施工组织设计，质量要求，施工规范和操作规程交底。 2、 乙方责任：

（1） 负责组织具有一定技能的人员进场进行施工，严格执照设计图纸要求和规范进行

操作，服从甲方现场管理人员的调配和检查监督，遵守甲方公司的管理规定。

九、违约责任：

1、 所有进场人员必须自觉遵守工地的现场管理，服从指挥，执行项目各项规章制度，遵纪

守法。如违反制度及不服从指挥，甲方有权终止合同，对发生的工程量不予签认。 2、 未经甲方同意，乙方不得擅自将承包范围工程转包给其他施工单位，经发现，甲方有权

单方面终止合同，由此产生的责任和损失由乙方全部承担。

所有发生的费用及支付方式，按甲方在乙方的“植筋报价综合表”上的签字执行，即甲方同意上述所有报价单蛮实际植筋数量计算总价：需检测，检测费由甲方自负，完工验收后七天内，甲方支付乙方全部的工程款。 十一、争议的解决：

执行本合同双方发生的争议时，由双方协商解决，协商不成的任何乙方可向仲裁委员会申请仲裁。

十二、本合同不包括水电费、钢筋。

十三、本合同自甲乙双方各执一份，同具法律效力。本合同未尽事宜，双方本着公平、公正的原则，协商解决，必要时签订补充协议。

甲方： 乙方：惠州市华良建筑加固工程有限公司

代表人： 代表人：

日期： 年

月 日 日期： 年月 日 户名：惠州市华良建筑加固工程有限公司 账户：20xx 0239 3920 0025 642

惠州市华良建筑加固工程有限公司 植筋报价单 建设单位：

工程名称：

工程地址：

发包方： （以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）经甲乙双方友好协商，甲方同意将所承包的 工程楼所有的模板制作，安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同。

第一款：工程概况

１.1工程名称：

1.2工程地点：1.3结构类型：框剪结构

1.4合同工期：按总包方的要求确定。

第二款：承包范围

施工图纸上所有的模板的制作、安装、人工及大型裁板机及小型电锯和钉子、铁丝，具体包括以下内容：

2.1模板现场内制作、安装、拆除的所有工序和所有机械，圆盘锯不能上楼。

2.2场内地面和楼层的全部模板、架料及所有配件的运转、模板拆除（包括二装支模的拆出，但费用另计）后楼层间的上下传递，每层刷一道隔离剂。

2.3清理模内杂物，拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡，对

拉杆并堆放到指定地点。

2.4协助工长抄平放线，每次不得少于2人，安放预埋件，预留空洞及插筋，混泥土浇注时的值守看模。

2.5柱、墙的定位，钢筋焊接内撑的安装。

2.6如天棚不能达到相应的刮腻子条件，剔打由乙方负责。

第三款：承包价款

3.1本工程模板分项部分的承包单价为按图纸、会审记要及设计变更计算出的模板接触面积计算，如造成乙方返工由甲方补标面积或时工补贴。地下室模板按模板接触面积以计算。 以上按模板接触面积

第四款：质量要求

4.1乙方必须按照国家和地方现行的《模板工程施工及验收规范》进行施工，保证此工程剪力墙不抹灰。如果因乙方原因达不到剪力墙不抹灰的标准，所有的人工费、材料费由乙方全部承担。

4.2如果因乙方质量多次达不到要求，且屡教不改，并导致总包单位要求更换班组，甲方有权单方面解除合同。乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。乙方退场后甲方将对乙方的产品进行质量检查和工程量核算，检查合格付已完工的60%，余款六个月付清。

第五款：工程工期

5.1乙方必须按照总包方劳务项目部的工期安排组织劳动力，并按时完成承包范围内的工作。

5.2如乙方在施工过程中不能达到甲方的工期要求，且经甲方多次要求增加劳动力未果，甲方有权抽调其他班组参与施工，该班组与

甲方直接结算，结算费用从乙方的工程款中扣出，结算单价是乙方承包价的1.2倍，如拖延工期达到48小时，班组无条件付给劳务公司租赁费和管理费。

5.3如果因乙方原因不能按时完工并影响工期，甲方有权依照总包方的处罚规定对乙方进行处罚，且有权不退还保证金。如因材料原因造成工期延后，乙方可要求甲方相应顺延工期。

第六款：安全施工

6.1乙方进场时必须协助甲方对其工作人员进行上岗安全培训并填写三级教育卡。

6.2上班时间必须戴安全帽，高空作业必须系挂好安全带。

6.3乙方必须按照施工安 ……此处隐藏1815个字……面请验报告，甲方在收到验收报告后及时组织交工验收。

9.2缺陷责任保修期从竣工验收日期起算，时间一年，保修期内，乙方有义务无偿对已完成的工程进行保修，甲方预留合同价款5%保修金。从工程竣工验收之日起满一年时，甲方返还给乙方合同总价5%的保修金。

第十条:违约

乙方未按合同约定履行各项义务或发生使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任，若发生违反工程质量和延迟工期等行为，甲方有权终止合同，造成损失由乙方承担。

第十一条：安全施工

乙方应按有关规定，采取严格的安全防范措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和由此发生的全部费用。

第十二条：本工程未经甲方同意不得非法分包，并严禁倒手转包。

第十三条：本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本一份。

第十四条：本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

建设单位：(盖章)

法人或代理人：(签字)

联系电话：

承包单位：(盖章)

法人或代理人：(签字)

联系电话：

年月日：

一、协商解决

协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。

二、调解

三、仲裁

当协商和调解不成时，仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式。(国际上不一定一裁终局)

可以选择：工程所在国、被诉方所在国或合同约定的第三国仲裁。

与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点。

(1)仲裁程序效率高，周期短，费用少。

(2)保密性。

(3)专业化。

四、DAB(Dispute Adjudication Board——争端裁决委员会)方式

这不同于调解，也不同于仲裁或诉讼。在FIDIC合同中采用的是DAB方式。

(一)DAB方式的概念

合同双方经过协商，选定一个独立公正的争端裁决委员会(DAB)，当发生合同争议时，由该委员会对其争议作出决定。合同双方在收到决定后28天内，均未提出异议，则该决定即是最终的，对双方均具有约束力。

(二)DAB的任命

(1)常任争端裁决委员会，在施工前任命一个委员会，通常在施工过程中定期视察现场。

(2)特聘争端裁决委员会，由只在发生争端时任命的一名或三名成员组成，他们的任期通常在DAB对该争端发出其最终决定时期满。

(3)由工程师兼任，其前提是，工程师是具有必要经验和资源的独立专业咨询工程师。

DAB的'成员一般为工程技术和管理方面的专家，他不应是合同任何一方的代表，与业主、承包商没有任何经济利益及业务联系，与本工程所裁决的争端没有任何联系。

DAB成员必须公正行事，遵守合同。

(三)DAB的报酬

对争端裁决委员会及其每位成员的报酬以及支付的条件应由业主、承包商及争端裁决委员会的每位成员协商确定。业主和承包商应该按照支付条件各自支付其中的一半。

(四)DAB的优点

(1)DAB委员可以在项目开始时就介入项目，了解项目管理情况及其存在的问题。

(2)DAB委员公正性、中立性的规定通常情况下可以保证他们的决定不带有任何主观倾向或偏见。DAB的委员有较高的业务素质和实践经验，特别是具有项目施工方面的丰富经验。

(3)周期短，可以及时解决争议。

(4)DAB的费用较低。

(5)DAB委员是发包人和承包人自己选择的，其裁决意见容易为他们所接受。

(6)由于DAB提出的裁决不是强制性的，不具有终局性，合同双方或一方对裁决不满意，仍然可以提请仲裁或诉讼。

例：与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有( )。

A.效率高

B.周期短

C.费用少

D.约束力强

E.保密性好

答案：ABCE

例：在国际工程承包合同中，根据工程项目的规模和复杂程序，DAB争端裁决委员会的任命有多种方式，只有发生争端时任命的是( )。

A.常任争端裁决委员会

B.特聘争端裁决委员会

C.工程师兼任的委员会

D.业主指定争端裁决委员会

答案：B

例：在国际工程承包合同中，采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争端的优点有( )。

A.DAB委员可以在项目开始时介入，了解项目管理情况及存在问题

B.DBA委员由行政主管指派，裁决具有公正性、中立性。

C.DBA的裁决具有终局性，避免二次纠纷

D.DBA的费用较低

E.DBA解决纠纷的周期较短

答案：ADE

下井施工安全协议书

甲方：青岛 公司乙方：项目：乙方在甲方厂内施工及租赁，为确保安全，甲、乙双方本着自愿的原则签订本协议。双方应严格遵守以下协议：1. 消化池、沼气柜内存有沼气。

装饰施工工装合同

发包方：_____（以下简称甲方）与承包方：_____（以下简称乙方）为维护双方的权益，根据现行的法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，签订本合同，并遵照执行。

室内设计施工合同

发包方（以下简称甲方）：_________________________承包方（以下简称乙方）：温州晴天室内设计有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》，建设部《家庭居室装饰装修管理试行...

水电施工承包合同

甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原则上，就甲方的水电改造工程达成以下协议，共同遵守。第一条 工程概况1、甲方装饰住房系合法居住。

施工安全协议书

甲方单位名称： 联系电话： 乙方单位名称： 联系电话：一． 目的为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。

绿化施工合同协议书

发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。

农村建房施工合同

建房承包合同甲方：乙方：部分细节请与当地建过房的人商讨甲方在 建房屋一栋，建筑层数两层，一层约 平方米，二层约 平方米，由乙方承包施工。

施工电梯安装协议书

×××公司与××××公司双方经友好协商达成以下协议：现决定由××××公司班组执行安装：合同号×××××的×××××&...